工程抵房协议书范本13篇工程抵房协议书范本 乙方应承担由此而给甲方造成的一切损五如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订商品房预售合同则每逾期一日向甲方支付总房下面是小编为大家整理的工程抵房协议书范本13篇,供大家参考。
篇一：工程抵房协议书范本
乙方应承担由此而给甲方造成的一切损五如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订商品房预售合同则每逾期一日向甲方支付总房款万分之五的违约金并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违六本协议未尽事宜三方签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力
工程款抵房款合同范本五篇
工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是小编整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考!
工程款抵房款合同范本(一)甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
1——文章来源网，仅供分享学习参考
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人：担保人：根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定，本着自愿、公平和诚实信用的原则，当事人经共同协商，签订本合同。第一条为了确保贷款人与借款人签订的号借款(贷款)合同的履行，抵押人XXX有限公司愿意以其位于XX小区的合法在建工程抵押给抵押权人，作为借款人履行债务的担保。第二条在建工程取得方式、四至界限、使用性质、设施、工程进度状况、地块使用期限、相关证件号码：第三条该在建工程经江苏博文房地产土地评估咨询估价机构于2013年月日估价，该在建工程价值(人民币)元，大写。该房地产出租及他项权设定情况。第四条抵押权人同意抵押人以上述在建工程及相关权益作为借款人贷款。贷款人在本合同生效后，即按借款(贷款)合同约定，向借款人提供抵押(按揭)房地产价值40﹪的抵押(按揭)贷款，贷款额为(大写)，约定(按揭)贷款期自2013年月日起至年月日止。第五条担保人同意为借款人与贷款人之间的贷款行为提供担保并另行签订书面担保合同。工程款抵房款合同范本(三)抵押人：(以下简称“甲方”)地址：邮编：电话：
2——文章来源网，仅供分享学习参考
法定代表人：抵押权人：(以下简称“乙方”)地址：邮编：法定代表人：电话：债务人：(以下简称“丙方”)地址：邮编：法定代表人：电话：鉴于：1.年月日，本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》(以下简称“主合同”，详见附件1)，约定乙方向丙方转让不良资产，丙方应向乙方支付合同价款为元，付款期限为年。2.甲方自愿将其在建工程作为抵押物，用于担保丙方按期履行付款义务。经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。一、抵押物状况1.坐落位置：_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)。2.建筑结构：_________，用途：_________。3.建筑面积：，占地面积：4.已完成部分：层数_________。建筑面积_________平方米。5.竣工时间：6.土地使用性质：_________使用年限：_________7.证件(见附件3—7)：国有土地使用证号：_________建设用地规划许可证号：建设工程规划许可证号：建设工程开工许可证号：开工许可证_________号：
3——文章来源网，仅供分享学习参考
预售/销售许可证号：8.其他：二、抵押物价值及抵押率1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)元整，抵押率为百分之，实际抵押额为元整。三、担保范围抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。四、抵押登记1.各方应于本合同签订后5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的，由各方承担各自的费用。五、抵押物的占有、使用与处分1.抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。2.未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。3.抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。六、行使抵押权的条件1.出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物：(1)主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的;(2)丙方被宣告解散、破产的。2.处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的，应退还甲方。3.乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。七、抵押权的消灭出现下列情形之一时，抵押权消灭：
4——文章来源网，仅供分享学习参考
(1)主债权消灭;(2)抵押权实现;(3)法律规定的其他情形。八、违约责任1.由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。2.未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。九、争议解决方式因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。十、附件1.《债权转让协议》;2.《抵押物清单》;3.甲方股东会同意提供抵押担保的《股东会决议》十一、合同的生效1.本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。2.本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等效力。甲方：(印章)代表人：乙方：(印章)代表人：丙方：(印章)代表人：签订时间：年月日签订地点：工程款抵房款合同范本(四)甲方：乙方：
5——文章来源网，仅供分享学习参考
丙方：甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同(以下简称**合同)，合同编号为***，合同金额为**元，结算额**元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款**元;经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关约定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。2、、该商品房位于**市**区**路**号**室，建筑面积为**平方米，单价*元/平方米，房屋总额为**元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**万元;2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。4、、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按**支付给乙方。三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各执两份。甲方：乙方：
6——文章来源网，仅供分享学习参考
法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：丙方：身份证号码：住址：年月日工程款抵房款合同范本(五)甲方：地址：电话：邮编：乙方：地址：电话：邮编：丙方：地址身份证号码：电话：邮编：鉴于：1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：;建设工程规划许可证号为：。3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)：号楼_单元室商品房、号楼_单元室商品房。4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：
7——文章来源网，仅供分享学习参考
3、抵款方式：①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。二、原工程合同工程结算款付款约定甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为：三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何
8——文章来源网，仅供分享学习参考
一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方
两份，丙方两份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：丙方：身份证号码：住址：签订日期：年月日
9——文章来源网，仅供分享学习参考
篇二：工程抵房协议书范本
丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务丙方日前向乙方支付工程款人民币729064元结合乙方和丙方签订的商品房买卖合同的约定乙方应于日前向丙方支付购房款人民币729064元乙丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务已知悉甲乙方之间的债权转让
.
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务有限公司法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司法定代表人：
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，
该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲
方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号
为：
），其中约定乙方购买丙方开发的
1幢4单元
402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币
729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064
元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
整理范本编辑word！
.
已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
整理范本编辑word！
（以下无正文）甲方：乙方：丙方：
.
签约时间：年月日
整理范本编辑word！
篇三：工程抵房协议书范本
房屋协议书-工程款抵房协议
工程款抵房款三方协议协议书甲方：乙方：丙方：
1、乙方系【】项目施工单位之一，甲方依据有关合同需向乙方支付相应工程款；
2、甲方同意乙方指定丙方购买本协议约定的房屋以用于抵消其相应债权。
甲乙丙三方经平等友好协商，就债权债务抵销及购买相关房屋事宜，达成协议如下：
一、丙方购买甲方位于【】市【】区“【】”项目【】号楼【】号商品房。该房屋总价款为¥［］元。
二、甲方同意在收到本协议约定的工程款发票后［3］日内与丙方签署该房屋的
纸质商品房买卖合同。因该房屋为现房，且丙方在签署本协议及商品房买卖合同前已
对该房屋现场查验，故丙方已清晰了解该房屋，且对房屋现状无异议。
三、如丙方未在本协议约定的期限内与甲方签署商品房买卖合同的或放弃购买该
房屋的或丙方签署该房屋的商品房买卖合同后解除商品房买卖合同的，不影响本协议甲方：经办人：签署日期：年月日乙方：经办人
签署日期：丙方：经办人：签署日期：年月年月日日以商品房抵工程款
协议1/4面积以房管部门实际测绘为准。但
如房管部门实际测绘面积如与上述约定面积发生差异的，本合同约定的作价付款工程款金额不变，不作任何调整。
3、为处理财务手续及办理上述商品房的房地产权证，甲、乙双方互开发票，具体
操作步骤为：甲方为乙方开具商品房的购房发票，同时乙方为甲方开具相应金额的工程款发票。
第三条、甲方权利义务1、甲方保证对上述商品房拥有处分权，该房屋来源合法。2、本协议签订后，为协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续，由甲方与乙方另行签订《商品房预售合同》，但该另行签订的《商品房预售合同》仅仅是为了乙方办理上述商品房的房地产权证手续之用，甲、乙双方的一切权利义务按本协议约定执行。3、甲方应按购房合同所要求的时间将所上述商品房交付给乙方，交付标准为毛坯房交付标准。交付时，甲方须保证上述商品房必须达到竣工验收合格、达到法律法规和行政规章规定的交付标准且满足办理房地产权证的要求。如甲方逾期交付上述商品房超过180天的，乙方有权解除本协议。4、本协议签订的同时，甲方为乙方开具上述所有商品房的购房发票，以使乙方尽快办理上述所有商品房的房地产权证。
5、上述抵付乙方**工程款的商品房，甲方不得再对外出售。6、甲方应协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续，甲方不得以任何理由拖延，如因甲方不积极协助导致乙方无法办理房地产证的，一切后果均由甲方负责。
7、办理房地产权证应支付的所有税费均由乙方承担。
第四条、乙方权利义务1、本合同签订之日起上述约定抵付**工程款的所有商品房即归乙方所有。2、自本合同签订之日至乙方取得上述所有商品房的房地产权证之日起，即被视为甲、乙双方以上述商品房抵付**工程款的行为完成，商品房抵付的2/4**工程款甲方不再支付给乙方。
3、本协议签订的同时，乙方为甲方开具甲方未支付**工程款的发票。
4、若本协议约定的商品房作价抵付工程款金额不足以支付甲方所欠乙方全部工程
款的，不足部分，甲方以现金方式支付给乙方；
5、在办理上述商品房的房地产权证手续过程中，需乙方协助的，乙方应予协助。
第五条、其他约定1、因乙方办理上述商品房的房地产权证手续所需支付的各项税费包括但不限于契税、物业维修基金、各项办证费用等均由乙方承担。上述费用具体以政府及相关部门收取标准为准。2、上述商品房自交付之日起发生的物业管理费等费用由乙方自行承担。3、上述抵付**工程款的商品房抵付给乙方后，乙方有权自行出售或转让，出售或转让所得归乙方所有。为办理上述商品房的房地产权证手续，乙方有权要求甲方直接与乙方指定的人员签订抵付工程款的商品房或商铺的购房合同。甲方在收到乙方出具的同意将该商品房办理到乙方指定人员名下的房地产权证手续的书面通知后，直接与乙方指定的人员签订购房合同、开具购房发票，并协助乙方指定的人员办理该商品房的房地产权证相关手续。
办理该商品房的房地产权证手续所需的一切税费均由乙方承担。
第六条、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、因本协议发生的争议，由甲、乙双方友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方住所地的人民法院提起诉讼。
第八条本协议经甲、乙双方履行后，不影响原《***合同》及年月日签订的其它条款的履行。
3/4第九条、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲方两份、乙方两份，各份具有同等法律效力。
甲方：乙方：授权代表：日期：年月日授权代表：日期：年4/4月日房屋抵偿工程款协议书房屋抵偿工程款协议书甲方：北京**房地产开发有限公司乙方：**装饰工程有限公司*丙方：自然人
篇四：工程抵房协议书范本
房屋抵偿工程款协议书详细版范本
房屋抵偿工程款协议书甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。详细房号、面积、金额见附件三。二、保证条款：2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法完成；3．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；4．甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。5．甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。五、物业管理费用：1．如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；
1
2．如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。1．甲方必需随时协作乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购置合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；2．甲乙双方需根据规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。七、房屋销售1．乙方自用房屋时，甲方需协作将房地产权证办理至乙方名下；2．自本协议签订之日起，乙方可托付甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若托付甲方销售的，另行签订协议；3．自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；4．不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应协作办理相关手续。甲方应依据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
2
九、合同有效期至全部抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式X份，双方各执X份。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日
3
篇五：工程抵房协议书范本
房屋抵偿工程款协议书范本
甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。详细房号、面积、金额见附件三。二、保证条款：1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法完成；3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的全部权（包括但不限于自用、出租、转让、抵押等）。
1
四、本协议书签订后，乙方有权立刻办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。六、税费、交易费用等。1.甲方必需随时协作乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购置合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；2.甲乙双方需根据规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。七、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需协作将房地产权证办理至乙方名下；2.自本协议签订之日起，乙方可托付甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若托付甲方销售的，另行签订协议；3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；
2
4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应协作办理相关手续。甲方应依据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。
八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。九、合同有效期至全部抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式X份，双方各执X份。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日
3
篇六：工程抵房协议书范本
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司法定代表人:乙方：林州市祥隆劳务有限公司法定代表人：丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司法定代表人：鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位,该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算,丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：),其中约定乙方购买丙方开发的1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元.截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元,尚有729064元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意:甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款.
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务.
四、上述债务抵销完成后,甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
共3页，第1页
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：乙方:丙方：
签约时间：年月日
共3页，第2页
篇七：工程抵房协议书范本
合同编号：
甲方：乙方:
抵房协议
甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同）,甲方为建设方,乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下:
单位：元
合同编号
合同名称
暂定产值金额（截至2016年6月）
已付款金额（截至2016年6月）
未付款金额(付款比例60％)
本次抵款合计金额：￥
大写：
现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达
成如下协议：
一、抵款房屋情况:
单位：元
序号房屋座落房屋面积
单价
总价
所有权人
抵款房屋价值合计
￥
大写:
二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元,抵付甲方应付乙方工程款
合计￥
元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相
等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致.此次抵扣的房
款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。
三、乙方可以将上述房屋办到自己名下,也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲
方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：＊*＊＊＊
*＊，身份证号：＊*＊*＊*＊＊***＊*＊＊＊。
四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时
间以甲方实际交房为准,乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购
房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方,以本协议约
1
合同编号：
定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方
承担.
六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系,该债权债务与甲方无关。七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担.
八、抵款房屋交付及过户手续的办理,以商品房买卖合同内容为准。
九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力.双方工程结算依照原合同
执行,工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖
合同》,即视为对本合同的认可，应受本合同约束。
十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除.双方应履
行本协议而引起的争议,均可诉至甲方所在地人民法院。
十一、本协议一式六份,甲、乙双方各执三份.具有同等法律效力,自双方签字盖章后生
效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人:
委托代理人:
签订日期：
签订日期：
2
篇八：工程抵房协议书范本
同时甲方如无能力支付该笔款项须提供其它房屋抵偿或赔偿乙方一切损九本合同签订后乙方须继续履行已签署的工合同并保证按照原有合整理范本编辑word同履行双方的责任和义务
______________________________________________________________________________________________________________
房屋抵款协议书
甲方：
；
乙方：
；
甲、乙双方就工程款抵房一事经友好协商，达成如下协议：
一、双方确认甲方欠乙方
币
元（大写：
小区建筑工程款共计人民）；
双方一致同意以
款共计
元（大写：
小区
套房屋折抵工程）；
二、保证条款：
1．甲方保证以上用于折抵工程款的商品房为正常未售房源，不存在被查封、抵押或已售的情况；
2．该协议签订后，甲方保证不得出现因甲方原因导致抵款房屋被查封、抵押、出售等诸多致使乙方权利无法实现的情形；
3．甲方保证抵款房屋无产权争议，可正常办理产权证；
4．甲方保证在未取得乙方书面通知得情况下，不得随意出售该部分抵款房源；
5．甲方负责无偿为乙方办理该部分抵款房源的房屋产权证；
三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
限于自用、出租、转让、抵押等）；
四、本协议书签订后，乙方有权选择当即办理房屋产权登记手续或暂不办理登记手续；
五、在未办理产权登记手续前，乙方可免费对该部分房源各进行一次更名。乙方将以书面通知方式告知甲方，其将与第三方签订购房合同并须甲方为第三方办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用：
在本协议书签订后，乙方或业主应按相关规定支付物业管理费用；
六、相关税费问题：
1．甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三方办理抵款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》、开具发票、提供相关资料、办理房地产权证及其他相关工作；
2．甲乙双方需按照国家规定，各自承担办理产权证相关税费；
七、自本协议签订之日起，乙方可自行销售或委托第三方销售抵款的房源，甲方不得进行干涉；
八、违约责任：
如抵款房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理产权
证时，乙方有权要求甲方于五日内支付同等数额的工程款。同时，甲
方还须支付乙方违约金
元（大写：
）。甲
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
方如无能力支付该笔款项，须提供其它房屋抵偿或赔偿乙方一切损失；
九、本合同签订后，乙方须继续履行已签署的
施
工合同，并保证按照原有合同履行双方的责任和义务。
十、协议有效期至所有抵款房屋办理完房屋产权证为止；
十一、本协议签订后，视甲方已将用于抵款的房屋实际交付于乙方，甲乙双方抵付行为完成且无异议；
十二、未尽事宜，双方协商解决。协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼；
十三、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。协议一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
授权代表（签字）：年月日
授权代表（签字）：年月日
附：附件一《抵款房屋信息详表》
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
附件1：
序号
项目名称
楼号/单元/楼层
抵款房屋信息详表
销售面积
销售单价优惠单价（元/平）（元/平）
总价
抵房后剩余工程款
甲方（盖章）：
授权代表（签字）：______年____月____日
乙方（盖章）：
授权代表（签字）：_____年____月____日
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
WelcomeToDownload!!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
-可编辑修改-
篇九：工程抵房协议书范本
工程款抵房协议书范文
抵付方（甲方）：***
接收方（乙方）：***
现就***栋***号至***号网点抵付给乙方，经双方友好协商中，达成如下协议：
一、该房甲方以1405万元整抵付给乙方，乙方以甲方所欠外架工程款及租赁费支付该房款。
二、该协议签订时，乙方付款5320万元，余款585万元在今后甲方工程中，乙方以租赁费形式支付完毕。
三、本次乙方付甲方5320万元房款，系甲方在***星城，***学府等工地，甲方欠乙方外架工程款及租赁等费用。
四、甲方负责提供该房发票，如因发票问题，乙方办不了房产证，而由乙方代缴发票税金。甲方在乙方尚欠该房款585万元中减除乙方所交发票税金后为实际欠房款。发票办理中，甲方负责积极配合乙方办理。
五、本协议一式两份，双方各一份，签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
篇十：工程抵房协议书范本
1本合同签订后开发商将房产交付乙方前乙方向甲方支付4上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用包括但不限于诉讼费律师费等
甲方：（身份证号码）
乙方：（身份证号码）
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为
，面积
平方米，乙方因需要向
甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好
协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付
万元购买该房产；
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：
1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付
元；
2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方
元；
3、剩余款项乙方每年支付
元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，
并有权要求乙方以未付部分为基数，按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承
担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在
地人民法院提起诉讼解决。七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：
乙方：年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记
录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。八、合同形式：合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；九、签定合同时还应注意到重要细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；2、盖公章时一定要清晰；3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；4、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
篇十一：工程抵房协议书范本
P> 在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后甲方乙方或乙方指定的购房人在15日内另行签订商品房销售合同合同条款与本协议不一致的地方以本协议约定为准本协议为上述原合同的补充与原合同具有同等效力编号：_________________
工程款抵房合同
甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_____年_____月_____日
甲方:
乙方:
甲乙双方签订工程施工合同，合同编号为：
乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下:（以下简称：原合同），甲方为建设方,
合同编号
合同名称
暂定产值金额（截至
年
已付款金额
（截至
月）
年月）
单位：元未付款金额
（付款比
例
%
本次抵款合计「金额：Y
大写：
现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，
达成如下协议:
、抵款房屋情况:
序号
房屋座落
房屋面积
单价
总价
单位：元所有权人
抵款房屋价值合计
¥
大写：
二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币
元，抵付甲方应付乙方工程款合计
______________元。乙方应在乙方指定的购房人办理房屋过户手续前向甲方岀具与抵款金额相等的
工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。
此次抵扣的房款与所支
付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拨付工程款时再行抵减。
三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定的购房人为:号:
，身份证
四、抵房完毕后，乙方或乙方指定的购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定的购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定的购房人在
15日内另行签订《商品房销售合同》
（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）
并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。
。，
六、乙方与乙方指定的购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。
七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。
八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。
九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定的购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》视为对本合同的认可，应受本合同约束。
，即
十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。
十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲方：法定代表人：委托代理人：签订日期：
乙方：法定代表人：委托代理人：签订日期：
篇十二：工程抵房协议书范本
P> 工抵房合同范本1.房屋抵押合同书咋样写房地产抵押合同合同编号：__________________抵押人（下
称甲方）_______________________________抵押权人（下称乙方）_______________________________鉴于债权人_________________与乙方于_________年_____月_____日签订了《_________________________________》（下称主合同），为保障乙方在主合同项下享有的债务得以实现，甲方自愿以其有权处分的房地产为债权人履行主合同向乙方作抵押但保。
甲方双方经协商全都，订立本抵押合同。第一条本合同设定抵押的房地产如下：房地产坐落区小区街（路）号（附号）栋单元楼号房地产名称房屋结构全部权人房屋全部权证号预售合同备案号建筑总面积（平方米）抵押房产面积（平方米）土地使用权证号用地总面积（平方米）抵押房产分摊土地面积（平方米）建筑总楼层抵押楼层使用性质房地产情况四至东：南：西：北：以下栏目仅供在建工程填写《建设用地规划许可证》编号已交纳的土地使用权出让金施工进度及工程竣工日期《建设工程规划许可证》编号已投入工程款已完成工作量和工程量其次条本合同担保的主债务品种：_______________________________币种：______________数额：大写__________________小写_______________债权履行期限：自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
第三条抵押房地产的价值为人民币（大写）_______________。
第四条抵押房地产由甲方占用与管理。甲方在抵押期间对抵押房地产担当修理养护义务，担任抵押房地
产的平安与完好，并随时接受乙方的检查监督。假如抵押房地产人为毁损、灭失以及发生其他使抵押房地产价值减损的状况时，乙方有权要求甲方修复抵押房地产，或在_____天内重新供应相应的经乙方认可的其他等值抵押物。
第五条本合同抵押担保范围为乙方主债务_______________万元，占主债务____%，及由此产生的附属债务。第六条本合同抵押期限按下列第_____种方式商定：1、自抵押登记之日起至________年______月______日止；2、不作商定。
第七条本合同自签字之日起三十天内，由甲乙双方共同到成都市房产管理局办理抵押登记。第八条抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，甲方必需准时书面告知乙方，并按下列第____种方式执行：1、重新设定抵押房地产，变更抵押合同，甲乙双方共同到登记机关办理变更抵押登记手续；2、甲方以拆迁受偿价款偿乙方在本合同担保范围内的主债务及附属债务。
第九条抵押房地产的转让按下列第____种方式执行：1、未经乙方同意，甲方不得将抵押的房地产全部或部分进行转让、抵偿第三方债权、赠与或以其他方式处置；2、甲方将抵押的房地产全部或部分进行转让时，应通知乙方并告知受让人转让房地产已经抵押的状况，转让价款须交乙方指定的机构提存。第十条抵押房地产的再抵押按下列第____种方式执行：1、未经乙方同意，甲方不得将抵押房地产
再进行抵押；2、甲方将抵押房地产余额部分再次抵押时，应通知乙方并告知新抵押权人抵押房地产已经抵押的状况，但所担保债务不得超出余额部分的____%。
第十一条抵押房地产的出租按下列第____种方式执行：1、未经乙方同意，甲方不得将抵押房地产对外出租；2、甲方出租抵押房地产时，应当将设置抵押的状况告知承租人，且租金收入须交乙方指定的机构提存。第十二条本合同其他商定按下列第________项执行：1、未经乙方同意，甲方不得将抵押的房地产作严重改装减损其价值，或转变其用途；2、在合同有效期内，未经甲方同意，债权人和乙方变更主合同条款或延长主合同履行期限的，甲方可自行解除本合同：3、第十三条本合同在履行中发生争议，按下列第____种方式处理1、提交_______仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。
第十四条本合同由甲乙双方于______年____月____日在__________签订；自抵押登记之日起生效。第十五条本合同一式___份，甲乙双方各执___份，登记机关存___份。
2.个人贷款房屋抵押合同范本三一试题库
三一文库（）/合同范本/借款合同最新个人房屋抵押借款合同范本目前抵押贷款可分为：个人住房商业性贷款、个人住房公积金贷款、个人住房组合贷款、信托抵押贷款、典当行抵押贷款、车辆抵押贷款、五色土抵押借贷。个人房屋抵押贷款是指借款人以本人名下的房产抵
押，向贷款人申请用于个人合法合规用途的人民币担保贷款，用途包括个人购房、购车、消费、运营及其他合规合法等多种用途。个人房屋抵押借款合同范文（一）出借方：______________（以下简称甲方）承借方：______________（以下简称乙方）现甲方借款给乙方，为避开不必要有损失和风险，约束双方共同恪守诚信，现甲、乙双方一起协商同意，并签订以下借款协议。一、借款金额、利息及期限：甲方一次性借款现大写人民币：__________元（小写人民币_________元）给乙方，借款期限为一年（____年__月__日至____年__月__日）。借款期内不计利息。一年期满，乙方应一次性将借款归还甲方。二、其它事项：为了该协议更充分的具有法律效力，乙方自愿把座落在_______________________门面住房抵押给甲方，由乙方担任办理好抵押登记手续。房产证号为：__________，房屋座落在__________，共__层，建筑面积______㎡，国有土地使用证：___________，座落于________号，土地使用面积____㎡，甲乙双双方借款协议，通过公证处公证。如乙方在借款到期内，没有归还甲方_____________元整，乙方自愿将座落在_______________。由甲方拍卖，如拍
篇十三：工程抵房协议书范本
P> 房抵工程款协议范本关于xxxxx工程部分应付工程款项予以等价购房的实物拆抵协议甲方:乙方:丙方:本着实事求是和互为理解的原则精神，甲乙丙三方就xxxx工程所涉的部分应付款项的兑结，达成等价购房的实物折抵协议如下:一、甲方同意将xxxx层物业，产权总建面为xxxx平方米，以xxxx万元人民币的合同销售总价(以下均以人民币计价)，按等价购房和实物折抵的程序和方式，转让(折抵)给丙方及丙方指定人员，以折抵xxxx工程甲方应付乙方xxxx万元的所涉款项，并由甲丙双方负责完成xxxx层物业等价购房的合同网签，实物交房等诸项法定的购房程序和事宜。二、据第一条确定的原则，乙方同意将上述甲方应付乙方的xxxx万元的所涉工程款项，按法定购房的程序方式和要求，等价折抵为xxxx层物业的认购房款，并将该物业受让(折抵)至丙方及丙方指定人员的名下，以抵冲甲方应付乙方xxxx万元的所涉工程款项。三、上述xxxx万元的应付工程款项，由下列分项组成:1、xxxx。2、xxxx。3、xxxx。四、根据上述叁条的确定，并经甲乙丙三方对价且达成一致:甲方实物折抵的xxxx层物业，其现行的合同销售总价为xxxx万元，这与甲方应付乙方的xxxx万元的工程款项，刚好持平且物款相抵。据1
此，甲乙丙三方表示同意且无异。五、三方约定A、上述等价购房和实物折抵的交割截止日为x年x月x日。在此之前，甲丙双方须无条件地完成xxxx层物业等价购房的合同网签，实物交房等诸项法定的购房程序和事宜。B、丙方及丙方指定人如在x年x月x日之前，超期或未与甲方完成上述等价购房和实物折抵(以签署购房合同和物业交房为准)，则乙丙双方应无条件承担上述折抵物的涨价风险(如有超期，须按涨价后的房价实施等价购房和实物折抵)。同时本协议的处置原则不得改变，仍需履行。C、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件地提供与xxx万元价值相等额的且符合甲方工程决算要求的和财税入账要求的工程发票(该费用系工程综合补偿(补差)费，该项费用须单列计入工程决(结)算书中，但不得计算任何费率)。D、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件的提供与xxxx万元价值相等值的且符合财税要求的正规收据(该费用系甲方应退乙方的履约保证金，乙方仅须提供等额收据即可)。E、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件地提供与xxxx万元价值相等额的由余杭地税开具的工程款发票。该款项系为xxxx工程决(结)算中待结待付的预支工程款项，届时须在xxxx工程决(结)算审核确定后予以等额冲抵。F、三方按照法定购房程序在办理上述等价购房和实物折抵时，丙2方须承担应由丙方(即受让方)承担的相关的政策性购房费用(其中包括物业维修基金、物管费、预实测面积差异费以及办理产权登记时向有关部门缴纳的各项费
用):甲方须承担应由开发商(即转让方)承担的营业税、增值税等法定的政策性费用，并向受让方提供本次折抵房源的不动产销售发票、以便受让方办理房屋所有权的登记手续。
H、三方自本协议签字生效之日起，除甲方明确提前预支乙方工程决算款xxxx万元以折抵房款之外，甲方应付乙方的二项费用即视为全部结满。其中:余额xxx万元的履约保证金甲方已全部退还;xxx万元工程的综合补偿费甲方已全部付清。自此之后，甲方将不再对乙方实施任何形式的包括人工、材料、工期等方面的经济补偿，而乙方亦不得在xxxx工程决(结)算中再向甲方提出任何经济补偿的要求。另则，甲乙双方如在经济补偿方面曾经有过相关的约定和承诺(包括口头的或文件的)，亦将一律无效，均作废止。
六、本协议三方无异议。本协议由三方签章并以丙方及丙方指定人员完成上述房产过户手续、办理完房产证后生效。本协议一式三份，三方各一份备存。
如有争议三方协商解决，若协商不成，依法向原告方所在地人民法院起诉。甲方(签章):乙方(签章):丙方(签字、捺印):年月日3下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～1、有来路，没退路;留退路，是绝路。2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!3、做一题会一题，一题决定命运。4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。
5、拼一载春秋，搏一生无悔。6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获!410、22.对命运承诺，对承诺负责11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高声语，恐惊读书人。13、高三高考高目标，苦学善学上好学。14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。15、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。17、遇难心不慌，遇易心更细。18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成就自我。19、努力造就实力，态度决定高度20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。21、精神成人，知识成才，态度成全。22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。23、我高考我自信我成功!24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越!26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。27、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦:追求!28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看
燕赵魁首谁人得。29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。530、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握现在、就是创造未来。32、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲33、我心飞翔，路在脚下。34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事业，态度决定一切。2016年经典励志语录二你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。竹子用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人，没熬过那三厘米!能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强者!开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的，但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。6
【工程抵房协议书范本13篇】相关文章：
