欢迎来到文驰范文网!

2023年度钢结构安装合同样本(3篇)(完整文档)

时间:2022-11-24 13:35:04 来源:文池范文网

下面是小编为大家整理的2023年度钢结构安装合同样本(3篇)(完整文档),供大家参考。

2023年度钢结构安装合同样本(3篇)(完整文档)

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧

钢结构安装合同样本篇1

钢结构彩钢板制作安装合同

建设单位(甲 方):

施工单位(乙 方):

合同编号:
合同签订地点:

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑工程管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规为明确双方权利、义务和责任,经甲、乙双方协商一致订立本合同。

第一条、工程项目

1.工程名称及地点:吉林市桐海碳素有限公司吉林市哈达开发区。

2.工程内容:甲方委托乙方负责桐海碳素有限公司厂房

一、厂房

二、办公楼的屋面钢结构和彩钢板的制作与安装(含厂房

一、厂房二吊车梁的制作安装)。

工程面积:

全部材料按图纸要求采用Q235钢制造,防腐采用醇酸防锈漆一道。

3.工程总造价(不含税)为:大写¥

小写¥。

4.工程单价:详见价格表(附件一)

5.工期要求:土建完工后,乙方具备施工条件后,天内安装完毕。(工期从乙方正式进驻开始施工之日起算,到乙方通知甲方验收之日止,工程验收及决算时间均不算在工期内)

第二条、施工准备

一、甲方:

1.负责做好现场准备工作,保证施工用场地平整,道路畅通,物料及暂设用场地和施工用水电。

2.组织有关人员进行图纸会审,协调解决有关技术问题。

二、乙方:

1.负责组织人员进行图纸的审阅和放样。

2.按照甲乙双方约定和工期要求、质量要求组织施工。

3.遵守各项管理规定。

4.根据甲方排定的工期组织各单位工程的施工。

第三条、施工期限及签证

一、如遇下列情况,经乙方通知甲方,甲方应在接到通知后8个小时内签字同意工期顺延,如甲方接到乙方通知后超过8个小时不予签字,视为同意乙方顺延工期。

1.按照施工准备规定,不能提供图纸、符合合同约定的施工场地和水电,影响施工,造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计算。

2.不属于包干范围内的设计变更,追加工程或由于甲方的原因而影响进度时,工程顺延时间另行协商;

3.进场后,发现工地现场不具备施工条件、无法正常施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。

4.由于建筑单位提供的工程地质资料不准确或基础工程不符合设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时;

5.因建筑单位代表签证不及时而影响下一道工序施工的,自应签而未签之日起至影响消除日止,工期顺延;

6.未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;

7.因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延;

8.非施工单位施工的前一工序未完成,导致施工单位停工等待的,工期顺延;

9.合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

二、双方派驻工地代表,负责现场签证及检查、检测,但检查、检测不得影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的费用和损失由乙方承担,检验合格的则由甲方承担,并顺延工期。

第四条、工程款支付及结算

1、该合同签订后,二日内首付工程材料款(钢结构及彩钢板),计人民币¥万元整;
乙方正式开工一个月后,支付万元;
工程验收合格后支付万元;
余款(余款最好不要超过总工程款的30%)于交付合格后3个月内结清。无质保金。

(应按进度支付工程款,原付款方式太不安全,尾款数额太大,进度款的支付时间频率可根据工期长短修改)

2、全部货款不含税。

第五条、法律责任

1.因施工造成工程质量不符合国家规定的,乙方负责无偿修理或者返工,由此造成逾期交付的,由乙方负责,并承担由此产生的后果责任。

2.甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任,竣工日期得以顺延并承担由此给乙方造成的经济损失。

3.如甲方未按合同约定的时间足额支付工程进度款,每迟延一日,按工程总价款的万分之五支付违约金。

第六条、附则

1.本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份。

2.本合同自双方代表签字,加盖公章即生效。

3.本合同签订后,甲乙双方如需对工程提出修改或增减时,经双方协商一致后可以签订补充协议,作为本合同的的补充合同。费用双方协商另行计费。

4.工程结束后在施工方提出验收报告后一周内甲方应组织人员进行工程的验收工作,愈期则视为工程合格。

5.工程验收合格后,乙方应在7日内提出工程决算,甲方收到工程决算单通知后,应在7日内与乙方进行决算,逾期不予决算,视为同意乙方的决算数额。

6.质保期:
一年,乙方负责在质保期内对工程进行免费维修,但如非因材质问题进

行维修所发生的材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。

7.如有异议,双方可协商解决或通过法院解决。

8.乙方负责提交甲方要求的各种资料,材质合格证等。

9.安全:遵监理、甲方的安全管理规定和要求,出现安全事故由责任方负责。

甲方(盖章)乙方(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

身份证号:身份证号:

电话:电话:

2009年月日

钢结构安装合同样本篇2

XXXX钢结构制作及安装合同

XX钢结构制作及安装合同

合同编号:

工程名称:XX钢结构制作及安装工程

工程地点:XX

发 包 方:

承 包 方:

XXXX钢结构制作及安装合同

XXXX钢结构制作及安装合同

发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)

现甲方将XXXX钢结构制作及安装工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,根据本工程的具体情况,签订本合同。

一、工程概况

工程名称:XXXX钢结构制作及安装工程 工程地点:X

二、承包范围

工作内容

承包范围:根据施工图及工程量清单包括的所有钢结构制作及安装工程。本项目的优化设计和验收等工作。

三、合同价款、承包方式及结算原则 合同价款

固定含税合同总价为人民币 ¥ 元(大写:)。

本合同为固定合同总价,包括图纸设计范围内的钢结构的全部内容,乙方应详细计算综合单价和总价,报价包括:产品的深化设计、材料供应、加工制作、包装运输、安装、钢结构进场前及安装后按照国家和甲方的要求的一切必须的检测费用,以及与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切招标范围内在钢结构工程移交甲方前的一切费用,包括但不限于:

a)图纸的深化设计费用及按照甲方招标文件要求甲方免于计量支付的设计变更、工程洽商费用;

b)根据现场实际情况投标人认为需要投入的安全防护、文明施工以及其它措施项目费用,包括施工人员意外伤害保险等各项保险费;

c)安装验收完成前的一切垂直及水平运输费用;

d)临电、临水的接驳及使用费用;

XXXX钢结构制作及安装合同

e)对招标人的其它分包单位的交叉作业以及协调配合照管费用;

f)检测费用;

g)半成品及成品保护费用;

h)其它按照招标文件、施工合同以及投标人认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出。施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险。

四、工程变更及签证:

甲方有权要求对设计图纸进行变更(重大变更需提前5天通知乙方),乙方须及时按变更后的施工图进行施工,变更增减的费用按本合同的结算原则执行。

乙方发现设计错误或不合理之处,应及时通知监理及甲方和设计单位。若乙方发现设计错误不及时通知监理及甲方,由此造成的损失由乙方承担。

乙方如需对设计图纸、施工组织设计进行变更,须经监理方、甲方及设计单位同意。因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用,均由乙方承担,工期不予顺延。

设计单位、甲方、监理和乙方的工程联系单、会议纪要、设计变更(修改)通知等不能替代工程现场签证,不能作为结算依据。

现场签证:乙方应在施工完成7天内将现场签证单报监理方及甲方项目部,逾期上报视为乙方自动放弃该部分签证权益,监理和甲方有权拒签并不再计价。

乙方应将变更及现场签证每月按编号分别汇总,并报监理及甲方。

甲方发出的变更增减,工程量按已实施的变更图纸或现场签证据实计算。变更增减的项目是《工程量清单报价表》中已有的项目,则价格按《工程量清单报价表》中的综合单价执行,设计变更增减的项目是《工程量清单报价表》中没有的项目,则由乙方重新报价,甲乙双方约谈确定。《工程量清单报价表》中没有的项目只计取直接费用和税金,其他费用不在计取。

五、材料设备要求:

材料设备

具体材料设备名称见《工程量清单报价表》。

材料设备的检验

所有材料设备均须符合设计、国家相关规范及标准、政府主管部门规定要求,所

XXXX钢结构制作及安装合同

有材料均须具有相关质量证明资料,并按规定进行送检,送检合格后方能使用,检验费用由乙方负责。对未经同意,不经送检就使用材料,由此造成返工损失和工期拖延均由乙方承担。

对来不及送检的急用材料设备,乙方需书面报告甲方项目部和监理,并经同意方可使用,由此产生的质量问题由乙方负责。

若甲方对乙方提供的检验合格报告有疑义,甲方可单独送检,检验合格,其检验费由甲方承担,否则乙方承担检验费并用合格品替换不合格品,乙方按该批材料总额的三倍向甲方支付违约金,由甲方从工程款中扣除。

材料设备的验收:

乙方采购的须严格按甲方指定的品牌组织供货、验收。

材料设备货到工地,乙方应于货到当日或安装使用前备齐所有货物资料(含产品合格证明)自检后提前24小时通知甲方和监理验货;
或按合同、法规规定送质检部门有见证检验。若甲方和监理接到通知后的24小时内未组织验货,视为已验货。若乙方未按本条通知验货,则视为乙方违约。

货不对板处罚规定:

乙方不按合同确定的材料设备的品牌、厂家、产地、规格、型号、包装及材质组织生产和供货,即为货不对板。如确有必要替换材料设备,乙方应事先书面报告甲方,且经甲方批准后方可替换。替换材料设备的价格由乙方上报后经甲方审核后确定(替换材料设备的价格高于原合同价则按原合同材料设备价作为结算依据,替换材料设备的价格低于原合同材料设备价的按甲方确认的价格作为结算依据)。

发生货不对板(事前书面报请甲方同意更改的除外),乙方同意按照下列条款承担违约责任和赔偿责任:

材料设备货到工地后,乙方必须自检,乙方自检发现所供产品货不对板,应无条件全部更换,工期不予顺延。

材料设备货到工地施工安装前,乙方必须通知甲方和监理方验货,如监理方或甲方或 XXXX钢结构制作及安装合同

乙方自检后,若监理方或甲方发现同一货物两次或两次以上货不对板或者同一工程两次或两次以上货不对板,乙方同意按上述责任条款加倍承担违约责任。

乙方所供产品货不对板,或无合法生产许可证,经质检部门见证检验不合格产品,或者贴牌、冒牌产品,乙方不配合甲方整改处理工作,给甲方造成损失的,甲方有权立即终止合同,拒付所有工程款项,甲方同时保留追究乙方法律责任的权利。

乙方采购的所有材料必须符合国家强制性环保规范要求,危害人体健康、造成人身伤害的,乙方应承担相应经济赔偿责任及相关法律责任。

六、付款方式

合同签订之后10天内,甲方需付给乙方合同价款的20%预付款,计 元;主钢构进场之后,甲方需付给乙方合同价款的20%工程款,计 元;

主钢构安装完毕,维护材料进场之日,甲方需付给乙方合同价款的 30%工程款,计 元;

工程全部完工并经监理、甲方验收合格后,甲方需付给乙方合同价款的15%工程款,计 元;

6.5工程结算完成后,甲方付款至工程结算款的95%;

工程结算款5%的保修金在贰年保修期满乙方按合同约定及时全面履行保修义务后不计利息一次性付清。

甲方付款前,乙方应向甲方提供等额发票。否则甲方有权拒绝支付工程款,乙方承担违约责任。

七、工期

工期要求:

本工程合同总工期为 天。自主钢构进场之日起计。

进场时间(开工日期)具体以甲方书面通知为准,竣工日期以甲方正式签发的竣工验收单为准。

总工期及各阶段工期必须满足发包方及现场总包施工进度及实际要求。发包方有权根据实际情况调整相关工期,承包方需无条件予以配合、执行,并按照合同约定按期、保质的完成施工任务。

若因乙方原因造成工期延误,每延误一个日历天,乙方须向甲方支付违约金人民币5000元。因乙方工程延误导致整个工程竣工时间拖延,除按本合同规定支付违约金外,还需赔偿甲方因此导致的实际直接和间接损失,其中包括工程拖延期间的银行利息及工程管理

XXXX钢结构制作及安装合同

费。

以下原因,造成竣工日期及工期拖延,经甲方确认,工期相应顺延,甲方不再承担其他责任(包括乙方人员、设备窝工停工费用等)。此情况发生后7日内,乙方就工期延误的内容,向甲方提出书面报告,经甲方确认,乙方保留原件作为延期凭证,如乙方不在上述时间内提出申请,视为工期不受影响。

本施工合同定义的不可抗力(除此以外的不可抗力的影响已由乙方在施工工期中综合包干考虑)。不可抗力范围包括战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及以下方面的自然灾害:

a、烈度为5级以上的地震;

B、8级以上持续8小时的台风;

C、持续降雨24小时且降雨量为60mm以上;

D、10年未发生过持续3天的高温天气。

非乙方原因,工程延期开工、停建、缓建、暂停的(不含单方面指令停工)。因政府原因要求停工且确实导致整体工期延误。甲方同意工期顺延的其他情况。

八、质量标准及检验

质量标准

工程质量须满足设计文件中所有与本工程相关的规范要求、临沂市现行专业工程施工及验收规范达到合格标准。

工程质量未达到合同约定的标准,乙方须无条件返工直至合格,工期不予顺延,所产生的各项费用均由乙方承担,同时承担由此造成的甲方损失。

质量与验收

分部分项工程达到隐蔽条件,乙方自检合格后,于验收前24小时通知甲方及监理,并提供有关合格资料,经甲方及监理验收合格并签字后方可进行隐蔽;
未经甲方及监理签字,乙方擅自隐蔽,甲方及监理有权要求乙方剥露重新验收;
如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前,对合格部分做任何改动,甲方及监理有权进行重新验收,全部责任及费用由乙方负责;
重要的工程隐蔽验收应通知设计单位或政府有关部门共同参加验收。违反本条约定,视为乙方违约。

若乙方通知甲方及监理隐蔽工程验收,甲方及监理应按时参加隐蔽工程的检验,不得无故拖延,除非认为没有必要的检查,并就此通知承包人。凡未经验收的或验收核定不合格的隐蔽工程,不得进行下道工序施工。如果甲方及监理24小时内未能到场对隐蔽工程

XXXX钢结构制作及安装合同

进行检验,承包人可自行检验,在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽,事后甲方应予以认可,但有证据证明不合格的除外。

对于工程项目质量,由甲方组织乙方、监理、设计单位及其它相关部门按国家有关验收标准进行验收后,甲方发现有质量问题,书面通知乙方返修(如乙方拒绝签收,邮寄到本合同约定的乙方通讯地址即视为送达),乙方未在规定时间内处理完成,甲方有权另行安排施工单位施工,费用由乙方承担。

九、甲方责任

负责提供完整的施工图。

负责协调乙方与总承包施工单位签定临时供水、供电协议,水电费由乙方承担。

负责组织人员对工程实施监督协调相关工作。

甲方的项目章仅用于来往函件签收,对于涉及造价或成本变化的指令、现场变更、现场签证等如需使用项目章,则视金额多少按以下情况处理,①如涉及金额≤1万元(含)的,则需有项目总经理或甲方项目分管副总签字,并加盖项目章方为有效;
②如涉及金额大于3万元的,则需甲方项目分管副总签字,并加盖甲方公章方为有效。

甲方盖项目章或公章的函件以书面形式通过监理递交乙方项目经理或乙方指定的资料员,乙方项目经理或乙方指定的资料员应在签收表上签署姓名和收到时间。

开工前配合监理单位组织图纸会审、设计交底及施工组织方案审查会议。

开工前配合监理单位组织乙方进行施工协调会议,协调会议应形成会议纪要。

负责按合同约定支付工程款及办理结算。

收到监理审核、乙方报送的施工计划及施工方案后及时审查批准或提出修改意见。

接到乙方竣工验收报告后,及时地组织有关部门进行工程验收工作。

十、乙方责任

乙方应向甲方报送乙方项目部管理人员名单及相关资格证明材料作为合同附件,乙方报送项目部管理人员必须全程跟进项目施工各环节,按甲方或监理要求出席各类会议、履行现场管理义务,处理各方提出相关施工配合问题。乙方提供虚假材料的,视为乙方违约。乙方项目部各管理人员如确需更换,须上报甲方并经甲方认可,未经甲方同意不得擅自更换,否则,视为乙方违约。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的乙方项目部管理人员,乙方不得拒绝。乙方项目部管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务,否则,视为乙方违约。

乙方应在接到甲方施工图7天内按甲方要求调整施工组织设计,并严格按照经甲方审批的施工组织设计组织施工。乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸,按

XXXX钢结构制作及安装合同

图验收。

每月25日前向甲方和监理单位书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》,下月施工计划必须具体、详细。如有不按时、按要求报送,甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

应遵守政府有关部门、甲方和监理的对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生、垃圾清运、场外污染、施工人员管理等规定,并按要求办理相关手续,服从管理。

施工完毕后,应负责对其损坏的设施恢复原状,若乙方无能力或未在规定的时间内恢复,由甲方代为修复并公平计算费用,费用由乙方承担,在乙方工程款中进行扣除,对费用数额,乙方不得提出异议。

合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方有权另行安排其他单位完成,所发生费用从乙方工程款中扣回,影响工期的责任由乙方承担。

工程竣工验收后乙方人员和设备等应在7天内退场完毕,做到工完场清,并承担相关费用,如乙方不能及时清理,甲方有权派人强行清理,造成的费用及责任由乙方承担。

服从甲方及监理的安排,接受总包管理并与总包单位签订配合施工协议,在施工进度、质量、安全、环境卫生、成品保护等方面接受总包管理。

经甲方审核确认的施工组织设计的执行情况,甲方及监理有权进行不定期检查,未按要求执行的视为违约,甲方及监理有权进行相应的处罚,连续3次或累计5次的,甲方有权终止合同,乙方须承担相应的一切责任。

验收合格后贰年的保修期内,如发现有施工质量问题,乙方应负责免费返修,并承担施工质量造成的责任。

严禁乙方转包,如发现有转包行为,甲方或监理有权采取令其停工,驱逐出现场并终止合同等行动,由此造成的一切损失由乙方承担。

乙方在施工前必须先提供样板,待甲方确认后方可展开大面积施工。非标准材料进场前应提交样板,经甲方确认。

乙方有责任按有关规定及要求在施工过程中协同监理工程师、总承包方组织资料、文档等的整理工作,并向甲方项目主管及档案管理人员通报并接受不定期检查。乙方亦有责任对所施工工程的竣工资料和图纸的完整性负责。

乙方项目部管理人员在工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;
如需变更人员安排、机械设备、施工方案等,必须提前书面通知甲方并经同意方可变更,乙方擅自变更,视为乙方违约。

XXXX钢结构制作及安装合同

在施工期间及竣工验收后至移交物业管理之前,乙方负责成品保护,保护期间发生损坏,概由乙方负责修复并承担费用。

乙方所有聘用人员及劳务工人必须严格按照当地劳动部门的相关规定办理各项手续。在本合同执行期间,乙方必须保证不发生劳资纠纷,如因劳资纠纷导致雇佣人员或劳务工人滋扰、冲击现场项目管理部或其他行为影响办公秩序的,视为违约,每次处以10万元罚款;
同时,在施工过程中服从甲方及总包单位的管理,不得出现打架斗殴等违法行为。

因乙方工程本身质量问题影响项目工期,则由乙方承担责任。

乙方违约,除本合同另有约定外,甲方有权视具体情况,每次处以1000-5000元罚款,从工程款中扣除。

本合同其他条款约定的应当由乙方承担的责任和义务。

十一、安全文明施工 乙方须在开工前五天向甲方、监理方提报《安全文明施工方案》,安全文明施工措施应具体,该方案经甲方及监理批准后执行。

乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工过程中财产和人身安安全,并配备具有上岗资质的安全员,负责安全文明施工工作。如甲方按《山东省建设工程现场文明施工检查评定标准》进行检查,达不到文明工地标准,发现有安全隐患,甲方有权勒令乙方停工整改,工期不予顺延。

在工程施工过程中,由于乙方责任出现质量、安全事故,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任和赔偿责任。

十二、竣工验收与结算

竣工验收:

工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成设计文件和合同约定的各项内容;
(2)有完整的技术档案和施工管理资料;

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
(4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件;
(5)有施工单位签署的工程保修书。(6)其他应由乙方提供的资料

完成设计文件和合同约定的全部内容后,乙方应当进行自验,并编制竣工报告,由项目负责人、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后,提交给监理单位进行

XXXX钢结构制作及安装合同

初验。初验合格后,由总监理工程师、监理单位法定代表人出具初验合格意见,然后由施工单位向甲方申请竣工验收。

资料归档:在施工过程中,乙方及时向甲方提交设备使用说明书等技术资料。竣工验收后,乙方需向甲方提交肆套完整的工程档案资料。

工程移交:乙方应在竣工验收后 7日内完成甲方提出的整改内容,并从地盘内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外)。乙方逾期未向甲方完成上述移交,视同延误工期处理,乙方承担延误工期的违约责任。

竣工结算:

乙方报送竣工结算资料的内容和要求

(1)乙方在工程竣工3个月内,按照以下要求向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

(2)主要竣工结算资料由以下部分组成:(A)清单(注明总页数及各分项的起止页)(B)结算书

封面:必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及预算资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名及联系电话、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期;
编制说明;
汇总表。

(C)有效的现场签证单(原件):具备甲方三级签证(现场专业工程师、项目部经理、造价工程师)、监理单位三级签字及盖章(监理工程师、造价工程师、总监签字、总监“监理工程师”注册专用章、监理单位公章)、乙方项目经理签字。

(D)竣工资料:开工报告及竣工验收报告;
施工合同及补充协议;
其他。(3)不符合以上要求的结算资料,视为不合格,甲方有权拒绝办理工程结算。

甲方在收到乙方经双方确认的完整的结算资料后,甲乙双方应在三个月时间内完成核对工作。

十三、工程保修

保修期限:以甲方在竣工验收报告签字之日起计算,保修期限为 贰 年。

保修范围:非甲方原因及不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏均属乙方保修内容。

保修内容:合同价款(包括补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

XXXX钢结构制作及安装合同

保修期间,乙方应在接到甲方或物业公司通知后 7天内派人修理,否则甲方可委托其它单位或个人修理,其费用在保修金内径行扣除,乙方应无条件的予以认可。

若发生的累计保修费超过保修金总额,超过部分仍由乙方支付。

十四、违约及索赔

乙方不履行本合同义务,均视为违约,甲方有权每次处以1000~5000元不等的处罚,违约金在当期进度款中直接扣除。

除本合同已经约定的违约金单独计算外,其他所有违约金限额不超过合同价款的3%。

甲方确认乙方具有下列行为,可以终止履行合同,并向乙方索赔:
经营状况严重恶化;

转移必要施工设备、撤走必须的施工人员;

被甲方发现有超过其承担能力的债务;

被甲方发现有转包行为。

十五、工程保险

乙方须为乙方管理人员及劳务工人办理社会保险、意外伤害保险并承担保险费用。无论乙方是否遵守本条前款规定,甲方对前款事项造成的全部损失和索赔不承担任何责任。

十六、廉洁条款

乙方同意遵守甲方廉洁制度,不得出于任何理由向甲方有关工作人员提供宴请、现金、礼券、礼物等任何形式的馈赠和贿赂;
否则一经发现,甲方有权停付或拒付后续款项,直至终止合同,并保留追究乙方法律责任的权利,由此造成甲方和乙方自身一切经济损失概由乙方承担。

甲方有关人员出于任何理由接受、变相或故意索要回扣及其他任何礼物、礼品,乙方有责任提供证据,并向甲方公司领导报告,甲方予以保密。经甲方查证属实,甲方对乙方予以酌情奖励。

十七、其他

本合同适用中华人民共和国有关法律,履行合同过程中如果发生争议纠纷,甲乙双方应首先本着友好态度协商解决,协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具备同等法律效力.本合同文本包括附件一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,经双方签字盖章之后,均具同等效力。

XXXX钢结构制作及安装合同

甲方通讯地址为:,乙方通讯地址为:,在签订及履行本合同过程中有关的所有通知、函件等书面文件由对方人员签收或送达上述通讯地址即视为送达。

本合同自双方签字、盖章之日生效。

十八、合同附件

附件一:《承诺函》 附件二:《维修服务承诺书》 附件三:《项目经理授权委托书》 附件四:《技术要求》

附件五:《工程量清单报价表》

附件六:主要材料型号、品牌、产地明细表

以下无正文

甲方(公章):
乙方(公章):
地址:
地址:
代表人(签字):
代表人(签字):
日期:2013 年

日期:2013年

钢结构安装合同样本篇3

合同编号:

工程

承包合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

协议书

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、工程立项批准文号:

五、资金来源:

六、工程程质量标准:

七、材料选用要求:

八、保修条件、期限:经有关部门验收合格之日起,乙方需为本工程作壹年的保修,保修期内,如不属人为损坏的项目,乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期,则不属于保修范围,但乙方可协助修复,其费用由责任方负责或协商解决。

第三条 工程承包范围

一、承包范围:工程+0 000以上建筑钢结构部分,及屋面、墙面(不含砌体),门窗,具体见第二条相关的内容及方案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。

二、+以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。

三、本工程钢结构建筑面积:(平方米)

四、其它:。

第四条 工程造价

一、合同价款

金额(大写):

(小写):

二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中,施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差,调整方法:以投标截止日当月的该材料的佛山市信息价为基准,浮动价格在±1%以内的风险由承包人承担,超出±1%时,按进度,以施工期间该材料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差;
当佛山市信息价明显低于市场价格时,按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。

三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则和办法计价,追加合同价款:

1、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;

2、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追加价款执行。

3、由于设计修改而出现的变更工程项目,按《顺德市建设工程施工合同》(示范文本)的有关条款追加该项目的单价,由甲方和承包人协商确定后,方施工。

4、乙方派驻工地的项目经理姓名为:。

5、乙方更换项目经理,须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。

6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同,其有超越职权或授权的行为均属无效。

7、项目经理的权力在本合同生效时产生,合同全部履行完毕时终止。

三、工程监理

1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。

2、监理工程师代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、监督和管理。

3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同,其签发的指令、确认书等各种函件,其效力与甲方工程师相同,除非甲方有特别限制,但应书面通知乙方。

第七条施工准备

一、乙方的施工准备工作

1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。

2、设计图纸经会审确定后,乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

3、设计图纸经会审确定后,乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

4、编制施工组织设计文件和施工方案;
制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前2天送交甲方。

5、构件已制作,具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方,准备进埸安装。

二、甲方的施工准备工作:

1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通,以可承载汽吊通过作业为准;
接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源,包括水表、电表、配电箱配置,以能满足用水用电的需要;
施工埸地平整压实,可承载吊装作业和堆放钢构件;
拆除现埸和进出道路的障碍物,保障作业车辆和机械的进出。

以上工作概括为”三通一平”,甲方保证符合进埸施工的条件,并承担前述工作的费用。

2、埋设基础地脚螺铨。

3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等,对资料的准确性负责。

4、协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作,并承担前述事项的费用。

5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。

6、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。

7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。

8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作,并向乙方发出进埸施工的书面通知。

第八条工程期限及顺延

一、合同工期

开工日期: 暂定为年月日(现场具备施工条件后,以工程师在开工报告上的批复时间为准)。

竣工日期: 暂定为年月日,根据开工日期作相应调整。

合同工期总日历天数 60个日历天。

二、工期顺延

1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延,并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。

2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:

进埸后,发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。

甲方提出设计变更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作,工期相应顺延;

由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时;

一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。

因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,自应签未签之日起至影响消除日止,工期顺延;

未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;

因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延;

非乙方施工的前一工序未完成,导致乙方停工等待的,工期顺延;

合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

三、暂停施工

1、工程师确有理由认为必须暂停施工时,用书面形式通知乙方,并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后,以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定,逾期则视为同意复工。

2、停工并非乙方原因造成的,则由甲方赔偿乙方损失;
责任是第三方时,则甲方对第三方取得追偿权。

第九条材料、设备供应

一、甲方供应的材料和设备

1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件:《甲方提供材料、设备一览表》。

2、《甲方提供材料、设备一览表》内容应当包括:材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。

3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证,甲方对其质量负责。

4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的,乙方有权拒收;
迟延交付的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工损失。

5、甲方将材料设备交付乙方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的,乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。

二、乙方采购和提供材料、设备

1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备,并应附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门检验合格的报告。

2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。

3、乙方运送材料、设备、构件到工地后,应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验,并在送货清单上或检验申请上签字。

4、甲方提出材料代用的,应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的,应通知甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复,逾期则视为同意,乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。

三、材料检测检验

1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的,费用由提出方承担;
不符要求的,费用由材料提供方承担。

1、验收合格的,甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。

2、经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验收报告上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经甲方确认,则验收合格日期为在验收报告上签字确认日。

3、验收不符合合同要求的,由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入乙方的施工时间。

4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后 14日内不组织验收或组织验收后 7日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,甲方应按合同约定支付工程尾款。

四、因特殊原因,甲方要求部份单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议。

五、工程未经竣工验收或验收不合格的,甲方不得使用。如果使用则视为工程合格,有关质量等问题由甲方承担责任。

第十三条 工程价款的支付与结算

一、工程款支付:

1、合同生效后日内,甲方应支付合同总价的%预付款,计人民币万元。

2、施工图会审后三日内,甲方支付合同总价的%的备料款,计人民币万元。

3、钢结构主构件进埸后 三 日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。

4、围护材料开始进埸后三日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。

5、钢结构工程施工完工后五日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。

6、钢结构工程验收合格后七日内,甲方支付至工程总造价的%计人民币万元。

7、保修金为合同总价的%,保修期满后15天内一次性支付。

8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,其各阶段支付比例不变,支付金额作相应增减。

9、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,在乙方催告后7日内仍不支付的,乙方有权中止履行合同,待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担,工期顺延。如在催告后28天内不支付的,则乙方有权解除合同,甲方赔偿一切损失。

二、结算

1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。

2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规定。

3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认该结算报告。

4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;
如有增减时,则对增减部分进行决算。

5、追加工程款、费用、赔款,如已经甲方签证确认的,则无需再次确认即应支付;
尚未确认的,由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。

6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决;
协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。

第十四条工程分包

一、本工程甲方同意乙方进行分包。(注:如不同意分包,则删除本条。)

二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。

三、分包工程的范围为。

四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。

五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员,以保证本合同的执行。

六、乙方按承包合同约定向甲方负责;
分包方按分包合同约定向乙方负责;
乙方和分包方就分包工程向甲方承担连带责任。

七、分包合同由乙方与分包方签订,交甲方一份备案。

第十五条 奖励和违约责任

一、奖励

1、工程经验收获奖时,甲方一次性奖励乙方万元。

2、工程提前完工,每提前一天甲方奖励乙方元。

二、乙方的违约责任

1、工程质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,并承担其费用。

2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的1%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。

3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的,应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。

三、甲方的违约责任

1、未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付违约金,工期顺延。造成乙方停工、窝工的,赔偿损失。

2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。

3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误,赔偿乙方因此所受的损失;
延误工期的,工期顺延。

4、工程验收合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之五偿付违约金。

5、由于甲方原因取消合同时,必须承担违约责任,并承担由于违约给乙方造成一切损失。

第十六条其他约定

【2023年度钢结构安装合同样本(3篇)(完整文档)】相关文章:

1.户外活动主持人演讲稿(2篇)

2.2024年烟草工作作风存在的问题(5篇)

3.厂房租赁协议书合同范本(4篇)

4.履行好管党治党强基固本的政治责任

5.老年大学舞蹈课教案(7篇)