关于承包工程协议书模板甲方(发包方):乙方(承包方):经甲、乙双方平等、自愿协商就zz高速公路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成一致:1、乙方承包项目地点下面是小编为大家整理的关于承包工程协议书模板4篇,供大家参考。
关于承包工程协议书模板篇1
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲、乙双方平等、自愿协商就zz高速公路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成一致:
1、乙方承包项目地点及名称:zz高速公路绿化第六合同段绿化工程项目。
2、承包费用及结算:
(1)、承包费为每个框35元;
(2)、结算方式为:
工程结束后经甲方验收合格之后一次性全额结算。
3、工期为:自签订本协议之时一个月之内完成。
4、甲方的责任与义务:
(1)、甲方负责提供工程中的用土问题。
(2)、甲方有监督工程进度及工程质量的权利。
(3)、甲方负责提供工程中工人使用的安全设施及工具。
(4)、甲方有指导乙方工程安装摆放的权利。
5、乙方的权利与义务:
(1)、乙方工人由乙方自行组织安排以保证工程能够顺利进行。
(2)、乙方负责安排其工人将土按照甲方的要求和规格进行装袋并将装好的土袋安放于甲方指定的位置。
(3)、乙方负责监督其工人的工作进度及工作的安全教育工作。
(4)、乙方需严格要求工人的施工安全问题,工人若在工作过程中发生意外或工伤由乙方自行承担及处理。
(5)、乙方在施工过程中不得无故拖延工期,需按照计划积极完成工程。
(6)、乙方不得在施工中途停止或者中断工程,若存在工程进行中乙方撤走工作人员导致甲方受到的损失由乙方负责赔偿相关损失,与此同时结算方式为甲方只结算乙方已经完成的.工作量的50%
6、特别约定:
(1)、若乙方在工程施工过程中资金需要周转,可以按照每个工人每个星期预支人民币100元的方式预支,该预支款项在工程结束之后结算总款项中予以扣除。
(2)、乙方必须保证该工程在一个月之内完成。
7、违约责任:
甲、乙双方需严格按照本协议约定内容严格执行,若任何一方存在违约,违约方须向守约方支付本工程量总额款项的30%作为违约金。
8、本协议自甲乙双方签字之后即行生效。
9、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:
时间:时间:
关于承包工程协议书模板篇2
甲方：
乙方：
工程地点：xxxx花园接待中心
甲、乙双方就甲方的涂料工程，由乙方负责施工的有关事宜达成如下协议：
乙方必须按照甲方和施工标准、验收标准和工艺要求在规定的工期内进行施工。乙方必须听从甲方有关负责人和合理要求，做到保质保量。
承包方式：包工包料单价元/㎡，施工面积约 ㎡。按实际面积结算。
此价格为包工料单价（不含税金），施工内容及程序：
1、乙方按甲方指定工序纹理进行施工，面漆颜色用白色水性金属漆。双方确定施工纹理及颜色后不得更改，特殊情况再另行协商。甲方有义务为乙方提供施工所需条件，如水、电、脚手架等。
2、乙方施工程序：刮腻子肌理底漆。 面漆、甲方确定后应提前天通知乙方，以便乙方备货及安排人员。
3、甲方以涂装工序及质量进行工程验收。
4、乙方施工完毕后在验收前甲方有义务保护乙方完工的施工面；如有污染或损坏甲方自行修复。或令作商议。
5、付款方式：本协议签定时甲方应预付给乙方作为工程预付款，腻子刮完打磨完整付 ， 在肌理施工完毕后甲方付工程款；颜色完工验收合格付工程款。
补充：乙方在正常施工条件下（如无拖欠工程款和不可抗拒的自然因素下）确保在年月日完工。如延期乙方付工程款的滞纳金给甲方。
6、本协议一式二份，双方各持一份。自签定之日起生效。如有其他事宜双方另行协商。本协议工程款付清后自动失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
联系电话：联系电话：
签定日期： 签定日期：
关于承包工程协议书模板篇3
协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您！
合伙人：________（以下简称甲方）
合伙人：________（以下简称乙方）
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。
五、盈余分配与债务承担
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
1．甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：________
___年___月____日
关于承包工程协议书模板篇4
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围：
4、承包方式： 。
二、合同工期
开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。
五，付款方式
付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________
本合同共_ 页
发包人：(盖章)
法定代表人/委托代理人：(签字)
承包人：(签字) 联系方式：
开户银行：
银行账号：
【2023年度关于承包工程协议书模板4篇】相关文章：
